在守約方確實(shí)沒有實(shí)際損失的情況下，人民法院是否可以不判決違約方承擔(dān)違約金責(zé)任？

在守約方確實(shí)沒有實(shí)際損失的情況下，人民法院是否可以不判決違約方承擔(dān)違約金責(zé)任？

——福建挺虎置業(yè)集團(tuán)有限公司與仙游縣自然資源局建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同糾紛案

關(guān) 鍵 詞：違約責(zé)任·違約金·實(shí)際損失·公平原則·誠實(shí)信用原則

裁判要旨：違約金既具有彌補(bǔ)守約方因?qū)Ψ竭`約遭受損失的功能即補(bǔ)償性功能，又具有督促當(dāng)事人誠信履行合同的功能即懲罰性功能。對(duì)于違約方具有違約故意的情形，人民法院應(yīng)當(dāng)發(fā)揮違約金的懲罰性功能，督促違約方早日履約。而對(duì)于違約方非因其自身故意等客觀原因?qū)е逻`約的情形，人民法院不應(yīng)過分強(qiáng)調(diào)違約金的懲罰性，違約金的適用應(yīng)當(dāng)以彌補(bǔ)守約方的實(shí)際損失為主。在現(xiàn)有證據(jù)不能證明守約方存在實(shí)際損失，違約方系因客觀原因無法履約，且其一直在能力范圍內(nèi)積極履行其他合同義務(wù)的情況下，根據(jù)公平原則和誠實(shí)信用原則，可以不再判決違約方支付違約金。

中華人民共和國最高人民法院

民事判決書（2019）

最高法民終949號(hào)

上訴人（原審原告）：福建挺虎置業(yè)集團(tuán)有限公司

被上訴人（原審被告）：仙游縣自然資源局上訴人福建挺虎置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱挺虎公司）與被上訴人仙游縣自然資源局（原仙游縣國土資源局，以下簡稱國土局）建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同糾紛一案，不服福建省高級(jí)人民法院（2017）閩民初159號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于2019年6月11日立案后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。上訴人挺虎公司的委托訴訟代理人劉洪俊、章文，被上訴人國土局的委托訴訟代理人林明智、李金興到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

挺虎公司向原審法院起訴請(qǐng)求：1.判令國土局向挺虎公司交付PS-2012-20號(hào)土地中的48.8976畝；2.判令國土局向挺虎公司支付違約金，以挺虎公司已支付的土地出讓金398227161元為基數(shù)，按每日千分之一的標(biāo)準(zhǔn)，自2015年10月20日計(jì)算至實(shí)際交付土地之日（暫計(jì)至2017年11月30日為307431368.29元）；3.案件受理費(fèi)由國土局負(fù)擔(dān)。

原審法院的認(rèn)定事實(shí)：1.2012年9月3日，仙游縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室作出仙規(guī)辦［2012］43號(hào)《關(guān)于仙游縣PS－2012－20號(hào)地塊（機(jī)關(guān)大院舊址）國有土地使用權(quán)出讓規(guī)劃條件的函》，該函載明“縣土地儲(chǔ)備中心：你中心《關(guān)于仙游縣PS－2012－20號(hào)地塊（機(jī)關(guān)大院舊址）國有土地使用權(quán)出讓規(guī)劃條件的函》（仙土儲(chǔ)［2012］67號(hào)）收悉。根據(jù)城市規(guī)劃，經(jīng)研究，現(xiàn)將仙游縣PS－2012－20號(hào)地塊（機(jī)關(guān)大院舊址）國有土地使用權(quán)公開出讓規(guī)劃條件函復(fù)如下：一、用地情況。1.該地塊位于仙游縣中心區(qū)四至：東至規(guī)劃58米寬八二五大街，南至新華書店、民房、解放西路，西至民房、府西路，北至縣武裝部、審計(jì)局集資房。2.總用地面積37491.35平方米（用地紅線圖詳見附件1，實(shí)際用地面積及界址以土地部門實(shí)際勘測為準(zhǔn)）……”。該函附件1《PS－2012－2－（縣政府原儲(chǔ)備地）宗地圖》涵蓋仙游縣政府機(jī)關(guān)大院。2012年9月12日，國土局發(fā)布《拍賣出讓公告》。該公告載明：拍賣案涉土地的位置、面積、用途、使用年限、土地交付、建設(shè)時(shí)間、規(guī)劃條件及要求等，其中拍賣出讓地位于仙游縣縣城中心區(qū)，東至規(guī)劃58米寬八二五大街；西至民房、府西路；南至新華書店、民房、解放西路；北至縣武裝部、縣審計(jì)局集資房；第四條其它條件第1點(diǎn)記載“仙游縣人民政府授權(quán)中信公司作為仙游縣行政中心工程項(xiàng)目業(yè)主，負(fù)責(zé)辦理立項(xiàng)、地質(zhì)勘察、施工圖設(shè)計(jì)、圖審、工程預(yù)算、環(huán)評(píng)報(bào)批、工程招標(biāo)投標(biāo)、規(guī)劃許可、施工許可、工程監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收等事宜，并負(fù)責(zé)與土地競得人溝通協(xié)調(diào)”；第2點(diǎn)記載“該地塊土地競得人同時(shí)承建仙游縣行政中心……。施工單位需在約定工期（三年內(nèi)）完成工程建設(shè)并經(jīng)驗(yàn)收合格后交付給仙游縣人民政府使用。若逾期在3個(gè)月之內(nèi)的……拍賣地塊交地時(shí)間相應(yīng)推遲……”。

2.2012年10月19日，國土局作為出讓人，挺虎公司作為受讓人簽訂合同編號(hào)為35032220121009P007的《出讓合同》。第一條約定，根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》等法律、有關(guān)行政法規(guī)及土地供應(yīng)政策規(guī)定，雙方本著平等、自愿、有償、誠實(shí)信用的原則，訂立本合同。第四條約定，本合同項(xiàng)下出讓宗地編號(hào)為PS－2012－20號(hào)，宗地總面積37491平方米，其中出讓宗地面積為37491平方米，本合同項(xiàng)下的出讓宗地坐落于仙游縣縣城中心區(qū)……。第六條約定，出讓人同意在2015年10月19日前將出讓宗地交付給受讓人，出讓人同意在交付土地時(shí)該宗地應(yīng)達(dá)到本條第二項(xiàng)規(guī)定的土地條件：……（二）按現(xiàn)狀土地條件拍賣出讓，拍賣地塊上建（構(gòu)）筑物由土地受讓人按規(guī)定組織拆除，拆除后殘值抵作拆除費(fèi)用，拆除過程中一切安全責(zé)任由土地受讓人承擔(dān)。第七條約定，本合同項(xiàng)下的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓年期為商服用地－批發(fā)零售用地（商店、商場）40年，住宅用地－城鎮(zhèn)住宅用地（普通住宅）70年，按本合同第六條約定的交付土地之日起算……。第八條約定，本合同項(xiàng)下宗地的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)款為4.58億元，每平方米12216.26元。第九條約定，本合同項(xiàng)下宗地的定金為1億元，定金抵作土地出讓價(jià)款。第十條約定，受讓人同意按照本條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定向出讓人支付國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)款：……（二）按以下時(shí)間和金額分二期向出讓人支付國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)款。第一期2.29億元，付款時(shí)間為2012年11月19日之前。第二期2.29億元，付款時(shí)間為2013年10月19日之前。分期支付國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)款的，受讓人在支付第二期及以后各期國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)款時(shí)，不向出讓人支付利息。第二十八條，合同雙方當(dāng)事人任何一方由于不可抗力原因造成的本合同部分或全部不能履行，可以免除責(zé)任，但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的補(bǔ)救措施以減少因不可抗力造成的損失。當(dāng)事人遲延履行期間發(fā)生的不可抗力，不具有免責(zé)效力。第三十條約定，受讓人應(yīng)當(dāng)按照本合同約定，按時(shí)支付國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)款。受讓人不能按時(shí)支付國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)款的，自滯納之日起，每日按遲延支付款項(xiàng)的1‰向出讓人繳納違約金，延期付款超過60日，經(jīng)出讓人催交后仍不能支付國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)款的，出讓人有權(quán)解除合同，受讓人無權(quán)要求返還定金，出讓人并可請(qǐng)求受讓人賠償損失。第三十七條約定，受讓人按本合同約定支付國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)款的，出讓人必須按照本合同約定按時(shí)交付出讓土地，由于出讓人未按時(shí)提供土地而致使受讓人本合同項(xiàng)下宗地占有延期的，每延期一日，出讓人應(yīng)當(dāng)按受讓人已經(jīng)支付的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)款的1‰向受讓人給付違約金，土地使用年期自實(shí)際交付土地之日起算。出讓人延期交付土地超過60日，經(jīng)受讓人催交后仍不能交付土地的，受讓人有權(quán)解除合同，出讓人應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金，并退還已經(jīng)支付國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)款的其余部分，受讓人并可請(qǐng)求出讓人賠償損失。第三十八條約定，出讓人未能按期交付土地或交付的土地未能達(dá)到本合同約定的土地條件或單方改變土地使用條件的，受讓人有權(quán)要求出讓人按照規(guī)定的條件履行義務(wù)，并且賠償履行而給受讓人造成的直接損失。土地使用年期自達(dá)到約定的土地條件之日起算。《出讓合同》補(bǔ)充條款第2點(diǎn)約定，該地塊土地競得人同時(shí)承建仙游縣行政中心工程，該工程的施工單位應(yīng)具備房屋總承包一級(jí)及以上施工資質(zhì)（含裝修裝飾）要求（若土地競得人未具備與上述工程項(xiàng)目施工所要求的相應(yīng)施工資質(zhì)，應(yīng)聘請(qǐng)具有相應(yīng)資質(zhì)的施工企業(yè)與項(xiàng)目業(yè)主中信公司簽訂上述工程項(xiàng)目的三方工程總承包施工合同）。施工單位需在約定工期（三年內(nèi)）完成工程建設(shè)并經(jīng)驗(yàn)收合格后交付給仙游縣人民政府使用。若逾期在3個(gè)月之內(nèi)，施工單位應(yīng)按工程的總造價(jià)每日萬分之二賠償損失給中信公司，拍賣地塊交地時(shí)間相應(yīng)推遲，推遲期間土地競得人所繳納的土地出讓價(jià)款不計(jì)利息。若逾期超過3個(gè)月的，項(xiàng)目業(yè)主有權(quán)單方終止施工合同，按完成工程量的50%結(jié)算工程款，重新發(fā)包，同時(shí)土地出讓人有權(quán)解除《出讓合同》，取消競買保證金。若因非項(xiàng)目業(yè)主原因（不可抗力除外），工程停工超過一個(gè)月的，項(xiàng)目業(yè)主有權(quán)單方終止施工合同，并按完成工程量的50%結(jié)算工程款，重新發(fā)包，同時(shí)土地出讓人有權(quán)解除《出讓合同》，取消競買保證金。第3點(diǎn)約定，仙游縣行政中心工程概況：仙游縣行政中心坐落在鯉北片區(qū)貴峰山南側(cè)。一期擬建勤政樓1幢、公共資源交易中心1幢及地下人防等配套工程，工程建筑安裝（含二次裝修）預(yù)算價(jià)約2.4億元（具體以工程招標(biāo)文件、施工圖和工程量清單為準(zhǔn)）。因勤政廣場、升旗臺(tái)、室外綜合管線、綠化、景觀、道路、照明（夜景）、給排水、干部周轉(zhuǎn)房、接待賓館、垃圾收集點(diǎn)、公共衛(wèi)生間、公共文體設(shè)施、護(hù)坡、停車場等配套設(shè)施項(xiàng)目工程正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，待前期工作成熟后，作為仙游縣行政中心工程的跟標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行跟標(biāo)，工程施工合同另行簽訂。第9點(diǎn)約定，拍賣地塊交地前，土地競得人所繳納的土地出讓價(jià)款，仙游縣財(cái)政局按同期一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮30%計(jì)息，計(jì)算時(shí)間自土地出讓金繳納之日起至土地交付之日止，按季度結(jié)息。

3.2014年12月4日，國土局與挺虎公司簽訂《補(bǔ)充合同》。內(nèi)容載明“……現(xiàn)因城市控制性規(guī)劃修編需要，將該宗地紅線內(nèi)約7.3394畝土地列入城市規(guī)劃道路用地，根據(jù)國家有關(guān)法律以及《關(guān)于研究挺虎公司有著歷史遺留問題的備忘錄》（仙委辦〔2014〕8號(hào)）議定要求，擬對(duì)該地塊內(nèi)部分國有土地使用權(quán)進(jìn)行收回，現(xiàn)經(jīng)雙方平等協(xié)商，達(dá)成補(bǔ)充如下：一、將7.3394畝城市規(guī)劃道路備用地從原出讓地塊中扣除，即出讓給挺虎公司的縣委縣政府原址地塊用地面積56.237畝－7.3394畝＝48.8976畝。二、容積率……。三、其他要求保持不變，按2012年9月3日出具的《關(guān)于仙游縣PS－2012－20號(hào)地塊（機(jī)關(guān)大院舊址）國有土地使用權(quán)出讓規(guī)劃條件的函》（仙規(guī)辦〔2012〕43號(hào)）執(zhí)行。四、按相應(yīng)比例退還挺虎公司因此而多繳納的部分土地出讓金（7.3394畝/56.237畝）×4.58億元（拍賣成交價(jià)）＝5977.2839萬元”。

4.仙政文[2017]2號(hào)《仙游縣人民政府關(guān)于仙游縣政府駐地遷移的請(qǐng)示》載明“莆田市人民政府：為推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展和城市化進(jìn)程，擬對(duì)仙游縣政府駐地進(jìn)行遷移，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、仙游縣基本情況……二、仙游縣政府駐地遷移的必要性。（一）……（三）有利于帶動(dòng)仙游中心城區(qū)改造。我縣現(xiàn)有的機(jī)關(guān)大院屬于商住黃金地塊，土地開發(fā)價(jià)值高，《仙游縣縣城總體規(guī)則》（2001－2020）將該地塊規(guī)劃為商住用地，辦公區(qū)不宜繼續(xù)使用城區(qū)商業(yè)地段。實(shí)施黨政機(jī)關(guān)大院遷移、改造工程……三、具備搬遷的基本條件……（二）新址配套完善。我縣黨政機(jī)關(guān)占地52畝，總建筑面積40754平方米，其中辦公用房35124平方米，人防及附屬用房5630平方米，目前已全部竣工并裝修完畢……仙游縣人民政府。2017年1月3日。”仙政文［2018］27號(hào)內(nèi)容與前文基本一致。莆政［2017］15號(hào)《莆田市人民政府關(guān)于仙游縣駐地遷移的請(qǐng)示》、莆政［2018］20號(hào)《莆田市人民政府關(guān)于仙游縣駐地遷移的請(qǐng)示》內(nèi)容體現(xiàn)，莆田市人民政府分別于2017年、2018年將仙游縣政府駐地遷移請(qǐng)示上報(bào)福建省人民政府。

5.《竣工移交證書》記載“工程名稱：仙游縣行政中心。致：中信公司（建設(shè)單位）。茲證明施工單位順安公司施工的工程，已按施工合同的要求完成，并驗(yàn)收合格，即日起該工程移交建設(shè)單位管理，并進(jìn)入保修期。附件：單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄”。在施工單位一欄中蓋有順安公司印章以及挺虎公司印章，落款日期為2017年5月8日。監(jiān)理單位筑力（福建）建設(shè)發(fā)展有限公司、建設(shè)單位中信公司也分別于2017年5月8日蓋章確認(rèn)。庭審中，國土局確認(rèn)一期擬建勤政樓1幢、公共資源交易中心1幢及地下人防等配套工程已于2017年5月8日交付。

6.2017年6月2日，中信公司出具《關(guān)于縣行政中心設(shè)計(jì)變更情況說明》,內(nèi)容如下：“中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于黨政機(jī)關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》（中辦發(fā)〔2013〕17號(hào)）、閩委辦發(fā)〔2013〕14號(hào)、莆委辦發(fā)〔2013〕1號(hào)文件和國務(wù)院新的《黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》出臺(tái)以后，縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了停止新建樓堂館所和清理辦公用房領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)在建的縣行政中心工程進(jìn)行了自查自糾，要求及時(shí)整改，對(duì)原來設(shè)計(jì)的施工圖紙進(jìn)行變更，削減部分超標(biāo)項(xiàng)目，降低工程造價(jià)。其中，2013年6月底中信公司出函中國建筑設(shè)計(jì)院要求對(duì)原圖紙進(jìn)行部分項(xiàng)目（東西附屬樓層數(shù)減少、取消會(huì)議中心、減少地下室面積等）設(shè)計(jì)變更，中國建筑設(shè)計(jì)院于2013年9月25日提供修改的全套施工圖紙。2014年4月22日，中信公司致函中國建筑設(shè)計(jì)院要求對(duì)圖紙進(jìn)行部分再變更，取消外墻干掛、玻璃幕墻、中央空調(diào)等項(xiàng)目，中國建筑設(shè)計(jì)院于2014年7月11日提供設(shè)計(jì)變更后施工圖紙。2014年11月，縣政府辦行政科通知施工單位對(duì)縣行政中心主樓8－9層部分領(lǐng)導(dǎo)辦公室、部分會(huì)議室、6－7層個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)辦公室和東、西附樓4層部分領(lǐng)導(dǎo)辦公室進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整。2016年6月，中國建筑設(shè)計(jì)院出具圖紙要求對(duì)縣行政中心玻璃窗戶進(jìn)行變更。”

7.挺虎公司按照《出讓合同》約定的日千分之一的標(biāo)準(zhǔn)向國土局支付延遲（2012年11月19日至2014年2月10日）支付土地出讓金產(chǎn)生的滯納金2371.93萬元。仙游縣財(cái)政局依據(jù)《出讓合同》補(bǔ)充條款第9條之約定，向挺虎公司支付自2012年10月23日至2019年1月27日，按銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮30%標(biāo)準(zhǔn)的利息148262298.1元（其中截至2017年5月8日的利息為108915297.54元）。挺虎公司分別于2014年2月、2014年3月、2014年6月和2016年2月將案涉土地使用權(quán)分別抵押給中國工商銀行股份有限公司仙游支行、仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、中信銀行股份有限公司莆田分行，抵押面積共計(jì)37491.35平方米，設(shè)定抵押額共計(jì)49616.35萬元。

8.國土局在仙游縣人民政府遷移新址獲審批后，于2019年1月28日向挺虎公司交付了案涉土地。

原審法院認(rèn)為，本案爭議焦點(diǎn)為：（一）本案是否屬于民事訴訟受案范圍；（二）挺虎公司要求國土局向挺虎公司交付案涉土地的請(qǐng)求能否得到支持；（三）國土局應(yīng)否承擔(dān)違約責(zé)任以及應(yīng)支付的違約金數(shù)額。

（一）關(guān)于本案是否屬于民事訴訟受案范圍的問題

案涉《出讓合同》及《補(bǔ)充合同》的簽約一方國土局雖是國家行政機(jī)關(guān)，但系雙方根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，經(jīng)平等協(xié)商一致而訂立的合同，且該合同約定了雙方的違約責(zé)任，屬于平等主體之間的市場交易行為，應(yīng)為民事合同，現(xiàn)在因?yàn)槁男型恋厥褂脵?quán)《出讓合同》事項(xiàng)產(chǎn)生的糾紛當(dāng)屬民事爭議。國土局主張本案不屬于民事訴訟受案范圍，缺乏依據(jù)。

（二）關(guān)于挺虎公司要求國土局交付PS-2012-20號(hào)土地中的48.8976畝的問題

挺虎公司主張，仙游縣人民政府是否申請(qǐng)遷移不影響國土局交地的義務(wù)，國土局應(yīng)依約交付涉案土地。國土局稱案涉土地是縣政府辦公的地方，縣政府要遷移的新地方是挺虎公司建設(shè)的，如果要交地，必然要把縣政府整體遷移到新地方，仙游縣人民政府駐地遷移尚未得到國務(wù)院的批準(zhǔn)，目前在上報(bào)批準(zhǔn)。挺虎公司要求交付案涉土地中涵蓋仙游縣政府機(jī)關(guān)大院。依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于行政區(qū)劃管理的規(guī)定》第四條關(guān)于“下列行政區(qū)劃的變更由國務(wù)院審批：……㈡自治州、縣、自治縣、市、市轄區(qū)的設(shè)立、撤銷、更名和隸屬關(guān)系的變更以及自治州、縣、自治縣、市人民政府駐地的遷移……”之規(guī)定，以及《民政部關(guān)于加強(qiáng)政府駐地遷移管理工作的通知》第二條關(guān)于“根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于行政區(qū)劃管理的規(guī)定》（國發(fā)〔1985〕8號(hào)）和有關(guān)要求，省、自治區(qū)、直轄市、自治州、縣、自治縣、市、市轄區(qū)人民政府和地區(qū)（盟）行政公署駐地遷移，由相關(guān)地方人民政府（行政公署）逐級(jí)上報(bào)國務(wù)院審批……”之規(guī)定，仙游縣人民政府遷移新址，應(yīng)逐級(jí)上報(bào)審批。國土局提供了仙政文[2017]2號(hào)《仙游縣人民政府關(guān)于仙游縣政府駐地遷移的請(qǐng)示》、仙政文[2018]27號(hào)《仙游縣人民政府關(guān)于仙游縣政府駐地遷移的請(qǐng)示》、莆政〔2017〕15號(hào)《莆田市人民政府關(guān)于仙游縣政府駐地遷移的請(qǐng)示》、莆政〔2018〕20號(hào)《莆田市人民政府關(guān)于仙游縣政府駐地遷移的請(qǐng)示》，可以證明仙游縣人民政府已經(jīng)逐級(jí)上報(bào)駐地遷移。同時(shí)，仙游縣人民政府行使公共服務(wù)職能需要相應(yīng)的辦公場所，因此履行該義務(wù)涉及公共利益，挺虎公司稱仙游縣人民政府是否申請(qǐng)遷移不影響本案國土局交地的義務(wù)，理由不能成立。根據(jù)查明的事實(shí)，國土局遷移新址已獲批準(zhǔn)，并于2019年1月27日交付了案涉土地，履行了合同約定的交地義務(wù)。

（三）關(guān)于國土局應(yīng)否承擔(dān)違約責(zé)任以及違約金數(shù)額問題

挺虎公司主張稱，根據(jù)《出讓合同》約定，國土局應(yīng)于2015年10月19日前將涉案土地交付給挺虎公司，但國土局至今未向挺虎公司交付涉案土地，依約應(yīng)以挺虎公司已支付的土地出讓金398227161元為基數(shù)，按每日千分之一的標(biāo)準(zhǔn)，自2015年10月20日計(jì)算至實(shí)際交付土地之日支付違約金。國土局辯稱挺虎公司未按《出讓合同》的約定按期將合格的“仙游縣行政中心工程”和“市民廣場配套工程”交付給仙游縣人民政府，國土局有權(quán)相應(yīng)推遲涉案地塊交地時(shí)間；在正式交地之前，國土局一直履行支付土地出讓價(jià)款的利息，挺虎公司不僅通過將涉案土地抵押給銀行的方式行使了涉案土地的用益物權(quán)，同時(shí)，也沒有及時(shí)辦理涉及已收回規(guī)劃道路備用地的土地變更登記與相應(yīng)的抵押注銷登記，為此，在挺虎公司完成履行在先義務(wù)之前，國土局有權(quán)依法行使后履行抗辯權(quán)，中止交地義務(wù)的履行。

1.關(guān)于國土局是否存在違約以及違約金起止時(shí)間的問題

2012年10月19日簽訂的《出讓合同》補(bǔ)充條款第2點(diǎn)約定“該地塊土地競得人同時(shí)承建仙游縣行政中心工程，該工程的施工單位應(yīng)具備房屋總承包一級(jí)及以上施工資質(zhì)（含裝修裝飾）要求（若土地競得人未具備與上述工程項(xiàng)目施工所要求的相應(yīng)施工資質(zhì)，應(yīng)聘請(qǐng)具有相應(yīng)資質(zhì)的施工企業(yè)與項(xiàng)目業(yè)主中信公司簽訂上述工程項(xiàng)目的三方工程總承包施工合同）。施工單位需在約定工期（三年內(nèi)）完成工程建設(shè)并經(jīng)驗(yàn)收合格后交付給仙游縣人民政府使用。若逾期在3個(gè)月之內(nèi)，施工單位應(yīng)按工程的總造價(jià)每日萬分之二賠償損失給中信公司，拍賣地塊交地時(shí)間相應(yīng)推遲，推遲期間土地競得人所繳納的土地出讓價(jià)款不計(jì)利息”。挺虎公司主張只有施工單位的原因?qū)е掠馄诮桓豆こ蹋馁u地塊交地時(shí)間才能相應(yīng)推遲缺乏合同依據(jù)，不能成立。因在本案中，負(fù)有交付仙游縣行政中心工程義務(wù)的是挺虎公司，即便如挺虎公司所稱確因第三人中信公司原因?qū)е陆桓豆こ逃馄冢鶕?jù)《中華人民共和國合同法》第一百二十一條關(guān)于“當(dāng)事人一方因第三人的原因造成違約的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。當(dāng)事人一方和第三人之間的糾紛，依照法律規(guī)定或者按照約定解決”之規(guī)定，亦應(yīng)由挺虎公司向國土局承擔(dān)逾期交付仙游縣行政中心工程的責(zé)任。因此，雖然《出讓合同》第六條約定“出讓人同意在2015年10月19日前將出讓宗地交付給受讓人”，但依據(jù)補(bǔ)充條款第2條約定，在挺虎公司交付仙游縣行政中心工程之前，國土局有權(quán)推遲交付涉案土地。

根據(jù)《出讓合同》補(bǔ)充條款第3點(diǎn)關(guān)于“一期擬建勤政樓1幢、公共資源交易中心1幢及地下人防等配套工程……因勤政廣場、升旗臺(tái)、室外綜合管線、綠化、景觀、道路、照明（夜景）、給排水、干部周轉(zhuǎn)房、接待賓館、垃圾收集點(diǎn)、公共衛(wèi)生間、公共文體設(shè)施、護(hù)坡、停車場等配套設(shè)施項(xiàng)目工程正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，待前期工作成熟后，作為仙游縣行政中心工程的跟標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行跟標(biāo)，工程施工合同另行簽訂”之約定，挺虎公司依《出讓合同》補(bǔ)充條款第2點(diǎn)約定應(yīng)交付的工程為一期擬建勤政樓1幢、公共資源交易中心1幢及地下人防等配套工程。對(duì)此，國土局在庭審中確認(rèn)一期擬建勤政樓1幢、公共資源交易中心1幢及地下人防等配套工程于2017年5月8日交付。因此涉案土地交付時(shí)間亦應(yīng)相應(yīng)推遲至2017年5月8日。在挺虎公司交付前述工程后，國土局延期交付拍賣地塊構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。國土局稱挺虎公司沒有及時(shí)辦理涉及已收回規(guī)劃道路備用地的土地變更登記與相應(yīng)的抵押注銷登記，國土局有權(quán)依法行使后履行抗辯權(quán)，缺乏合同依據(jù)，不予支持。雖國土局主張其未能交地，系因遷移新址未獲批準(zhǔn)，但該情形屬于合同之外第三人的原因造成違約，同理，國土局應(yīng)向挺虎公司承擔(dān)違約責(zé)任。由上，挺虎公司要求國土局承擔(dān)仙游行政中心工程逾期交付期間的逾期交地違約金，缺乏合同依據(jù)，故對(duì)挺虎公司主張自2015年10月20日起算至2017年5月8日期間的違約金不予支持，逾期交地違約金應(yīng)自2017年5月8日交付工程第二天起算（即2017年5月9日）至交地之日止。

2.關(guān)于違約金標(biāo)準(zhǔn)的問題

國土局主張違約金過高，請(qǐng)求予以調(diào)整。挺虎公司則稱其實(shí)際損失包含有資金成本、土地配套資金投入、房地產(chǎn)下行的預(yù)期利益及延期開發(fā)導(dǎo)致錯(cuò)過銷售的黃金周期等，違約金不存在過高。同時(shí)，國土局還主張《出讓合同》補(bǔ)充條款第9點(diǎn)的約定已經(jīng)替代了《出讓合同》第三十八條、第三十九條之約定。對(duì)此，挺虎公司認(rèn)為，《出讓合同》第三十八條是關(guān)于損失的約定，在違約金和損失同時(shí)存在的情況下，其可以選擇主張違約金，國土局支付的出讓金利息系挺虎公司已支付的出讓金的融資成本，與違約金屬不同法律關(guān)系，不應(yīng)抵扣違約金。

訴訟中，國土局向原審法院提供了《土地登記卡》《土地權(quán)利登記查詢結(jié)果打印》《國有土地使用權(quán)抵押登記申請(qǐng)審批表》及抵押物清單，可以證明挺虎公司分別于2014年2月、2014年3月、2014年6月和2016年2月將案涉土地使用權(quán)分別抵押給中國工商銀行股份有限公司仙游支行、仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、中信銀行股份有限公司莆田分行，設(shè)定抵押額49616.35萬元。另挺虎公司確認(rèn)，其已收到國土局支付的自2012年10月23日至2019年1月27日的融資利息共計(jì)148262298.1元。

關(guān)于《出讓合同》補(bǔ)充條款第9點(diǎn)約定是否變更了《出讓合同》第三十八條、第三十九條關(guān)于違約責(zé)任的約定的問題。由于《出讓合同》補(bǔ)充條款第9點(diǎn)約定國土局支付利息，不以國土局違約為前提，性質(zhì)上不屬于違約金，因此并未替代《出讓合同》第三十八條、第三十九條關(guān)于違約責(zé)任的約定。

關(guān)于違約金標(biāo)準(zhǔn)的問題。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百一十三條第一款關(guān)于“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給對(duì)方造成損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時(shí)預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失”之規(guī)定，挺虎公司并無證據(jù)證明存在房地產(chǎn)下行的預(yù)期利益損失及延期開發(fā)導(dǎo)致錯(cuò)過銷售的黃金周期造成損失，而且挺虎公司已自2014年2月起將案涉土地使用權(quán)進(jìn)行抵押貸款，享受了訟爭土地使用權(quán)的相關(guān)權(quán)益，同時(shí)考慮到國土局未能及時(shí)交地的客觀原因系遷移新址未獲得批準(zhǔn)而非惡意違約，而且仙游縣財(cái)政局已支付截至2017年5月8日交付工程的利息108915297.54元彌補(bǔ)挺虎公司資金占用的損失，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（二）》第二十九條第二款關(guān)于“當(dāng)事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認(rèn)定為合同法第一百一十四條第二款規(guī)定的‘過分高于造成的損失’”之規(guī)定，《出讓合同》約定國土局按挺虎公司已支付的出讓價(jià)款1‰支付逾期交地違約金過高。故對(duì)國土局關(guān)于違約金過高，要求調(diào)整的主張予以支持。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（二）》第二十九條第一款關(guān)于“當(dāng)事人主張約定的違約金過高請(qǐng)求予以適當(dāng)減少的，人民法院應(yīng)當(dāng)以實(shí)際損失為基礎(chǔ)，兼顧合同的履行情況、當(dāng)事人的過錯(cuò)程度以及預(yù)期利益等綜合因素，根據(jù)公平原則和誠實(shí)信用原則予以衡量，并作出裁決”之規(guī)定，對(duì)《出讓合同》約定的逾期交地違約金標(biāo)準(zhǔn)予以調(diào)整，酌情將違約金調(diào)整為“國土局以挺虎公司已支付的土地出讓金398227161元（4.58億元－5977.2839萬元）為基數(shù)，自2017年5月9日起至2019年1月27日止按同期一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮30%計(jì)算”。同時(shí)，2017年5月9日之后，國土局依據(jù)《出讓合同》補(bǔ)充條款第9點(diǎn)約定支付的利息不能重復(fù)支付，應(yīng)予扣減。根據(jù)查明的事實(shí)，國土局已將包括自2017年5月9日起至2019年1月27日止按同期一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮30%計(jì)算的利息39347000.56元支付給挺虎公司，國土局事實(shí)上已經(jīng)履行了調(diào)整后的違約金。

綜上，挺虎公司的訴訟請(qǐng)求部分成立，予以支持。鑒于國土局在訴訟中已交付了土地，并支付了調(diào)整后的違約金，挺虎公司的訴訟請(qǐng)求應(yīng)予駁回。依照《中華人民共和國合同法》第六十條第一款、第一百零七條，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（二）》第二十九條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款規(guī)定，判決駁回挺虎公司的訴訟請(qǐng)求。一審案件受理費(fèi)3570092.65元，由挺虎公司負(fù)擔(dān)747926.94元，由國土局負(fù)擔(dān)2822165.71元。

二審中，國土局為證明其答辯主張，向本院提交案涉土地使用權(quán)的《不動(dòng)產(chǎn)登記審批表》、《不動(dòng)產(chǎn)抵押權(quán)注銷登記證明》及《不動(dòng)產(chǎn)登記證明》。證明挺虎公司將案涉土地抵押給銀行等金融機(jī)構(gòu)。

挺虎公司對(duì)上述證據(jù)的真實(shí)性無異議，但對(duì)關(guān)聯(lián)性有異議。

本院對(duì)上述證據(jù)的認(rèn)證意見為：鑒于挺虎公司對(duì)證據(jù)的真實(shí)性無異議，且該證據(jù)反映的挺虎公司利用案涉土地使用權(quán)進(jìn)行融資的情況，本院予以采納。

本院對(duì)原審法院查明的事實(shí)予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，綜合雙方的上訴及答辯意見，本案二審爭議焦點(diǎn)為：一、國土局是否存在逾期交地違約行為；二、挺虎公司主張國土局支付逾期交地違約金應(yīng)否予以支持。

（一）關(guān)于國土局是否存在逾期交地違約行為的問題

第一，國土局認(rèn)為在挺虎公司未交付行政中心工程期間其可行使先履行抗辯權(quán)及同時(shí)履行抗辯權(quán)，拒絕交付案涉土地。經(jīng)審查：案涉《出讓合同》第六條約定，出讓人同意在2015年10月19日前將出讓宗地交付給受讓人。同時(shí)，《出讓合同》補(bǔ)充條款第2點(diǎn)約定，該地塊土地競得人同時(shí)承建仙游縣行政中心工程；施工單位需在約定工期（三年內(nèi)）完成工程建設(shè)并經(jīng)驗(yàn)收合格后交付給仙游縣人民政府使用；若逾期在3個(gè)月之內(nèi)，施工單位應(yīng)按工程的總造價(jià)每日萬分之二賠償損失給中信公司，拍賣地塊交地時(shí)間相應(yīng)推遲，推遲期間土地競得人所繳納的土地出讓價(jià)款不計(jì)利息。據(jù)此，雖然出讓合同約定了案涉土地的交付時(shí)間，但挺虎公司作為案涉土地使用權(quán)的競得人負(fù)有承建、交付仙游縣行政中心工程的義務(wù)，若逾期交付工程，則國土局交付土地的時(shí)間亦相應(yīng)推遲。挺虎公司上訴提出應(yīng)當(dāng)按照《出讓合同》約定時(shí)間確定土地交付時(shí)間，其理由是行政中心工程逾期系發(fā)包方中信公司多次變更設(shè)計(jì)導(dǎo)致。《中華人民共和國合同法》第一百二十一條規(guī)定，當(dāng)事人一方因第三人的原因造成違約的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。挺虎公司及其指定的施工單位與案涉工程的發(fā)包方中信公司建設(shè)工程施工合同糾紛不是本案土地使用權(quán)出讓合同糾紛的審理范圍。原審判決認(rèn)定挺虎公司不能以第三人中信公司的原因主張其不應(yīng)承擔(dān)逾期交付工程責(zé)任具有法律依據(jù)。根據(jù)上述《出讓合同》補(bǔ)充條款第2點(diǎn)的約定，國土局可行使先履行抗辯權(quán)，在挺虎公司逾期交付行政中心工程期間，有權(quán)拒絕向挺虎公司交付土地。而對(duì)于行政中心工程交付時(shí)間，挺虎公司上訴認(rèn)為行政中心工程交付的時(shí)間應(yīng)當(dāng)按照該工程竣工驗(yàn)收時(shí)間確定，即2016年12月22日。案涉工程的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告顯示行政中心工程于2016年12月22日竣工驗(yàn)收合格，但竣工驗(yàn)收并不等同于工程交付。仙游縣人民政府于2017年1月3日向莆田市人民政府報(bào)送《仙游縣人民政府關(guān)于仙游縣政府駐地遷移的請(qǐng)示》也僅載明行政中心工程于2016年12月22日完工，而未載明縣政府已接收。挺虎公司雖主張國土局惡意拖延簽署交接文件，但對(duì)此并未提交證據(jù)證明，且其亦不能舉證曾催告國土局接受工程而遭到拒絕。因此，原審判決按照各方簽署的《竣工移交證書》載明的時(shí)間認(rèn)定案涉行政中心工程于2017年5月8日交付具有事實(shí)依據(jù)。

第二，國土局認(rèn)為挺虎公司未按《補(bǔ)充合同》約定辦理已核減的7.3394畝土地權(quán)屬及抵押變更登記手續(xù)，其可以主張同時(shí)履行抗辯權(quán)。經(jīng)審查：2014年12月4日，國土局與挺虎公司簽訂《補(bǔ)充合同》約定，將7.3394畝城市規(guī)劃道路備用地從原出讓地塊中扣除，但該合同未約定挺虎公司在辦理權(quán)屬登記核減之前，國土局有權(quán)拒絕交付土地；且未約定挺虎公司辦理土地使用權(quán)面積核減手續(xù)的期間。此外，同時(shí)履行抗辯權(quán)針對(duì)的是對(duì)方當(dāng)事人未履行合同主給付義務(wù)，而本案中挺虎公司辦理土地使用權(quán)面積核減手續(xù)義務(wù)較其依照合同約定承擔(dān)的土地出讓金支付義務(wù)以及行政中心承建義務(wù)而言，不屬于合同主給付義務(wù)。且挺虎公司承擔(dān)的土地使用權(quán)面積核減義務(wù)與國土局依照《出讓合同》、《補(bǔ)充合同》約定所應(yīng)承擔(dān)的土地交付義務(wù)之間不具對(duì)價(jià)性，雙方所負(fù)債務(wù)之間不能成立給付與對(duì)待給付的關(guān)系，雙方所負(fù)債務(wù)之間在實(shí)質(zhì)上不具牽連性。故國土局以挺虎公司未辦理7.3394畝土地權(quán)屬核減手續(xù)為由主張同時(shí)履行抗辯權(quán)缺乏法律依據(jù)，本院不予支持。

第三，國土局認(rèn)為由于縣政府的遷址需要經(jīng)過審批，在遷址報(bào)批期間，其延遲交地不應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。經(jīng)審查，案涉《出讓合同》及其補(bǔ)充條款均為將縣政府遷址審批獲準(zhǔn)作為案涉土地交付的條件。在遷址審批前，國土局對(duì)于交付包括縣政府機(jī)關(guān)大院在內(nèi)案涉土地存在法律上履行的不能，但不能以此為由拒絕承擔(dān)延期交付土地的違約責(zé)任。因此，在挺虎公司交付行政中心工程前，國土局有權(quán)拒絕交付案涉土地。而在挺虎公司交付該工程即2017年5月8日后，國土局負(fù)有交付案涉土地的義務(wù)，其遲延交付即構(gòu)成違約。

（二）關(guān)于挺虎公司主張國土局支付逾期交地違約金應(yīng)否予以支持的問題

《出讓合同》第三十七條約定“由于出讓人未按時(shí)提供土地而致使受讓人本合同項(xiàng)下宗地占有延期的，每延期一日，出讓人應(yīng)當(dāng)按受讓人已經(jīng)支付的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)款的1‰向受讓人給付違約金，土地使用年期自實(shí)際交付土地之日起算”。故該合同約定國土局逾期交付土地產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法為每日按已付土地出讓金1‰計(jì)算。原審法院根據(jù)國土局的請(qǐng)求，將該違約損失計(jì)算方法由每日1‰調(diào)整為每日同期貸款利率上浮30%。挺虎公司上訴認(rèn)為《出讓合同》約定的每日1‰違約損失計(jì)算方法不應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。國土局則認(rèn)為挺虎公司沒有實(shí)際損失，其不應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。《中華人民共和國合同法》第一百一十四條第二款規(guī)定：“約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少”。據(jù)此，在約定的違約損失計(jì)算方法過分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院予以適當(dāng)減少。挺虎公司提出《出讓合同》約定逾期交地違約損失計(jì)算方法人民法院不應(yīng)調(diào)整的主張與合同法上述規(guī)定相悖，不能成立。而關(guān)于當(dāng)事人主張違約金過高，應(yīng)當(dāng)如何調(diào)整，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（二）》第二十九條第一款規(guī)定，“當(dāng)事人主張約定的違約金過高請(qǐng)求予以適當(dāng)減少的，人民法院應(yīng)當(dāng)以實(shí)際損失為基礎(chǔ)，兼顧合同的履行情況、當(dāng)事人的過錯(cuò)程度以及預(yù)期利益等綜合因素，根據(jù)公平原則和誠實(shí)信用原則予以衡量，并作出裁決”。據(jù)此，人民法院調(diào)整合同約定的違約損失計(jì)算方法時(shí)，應(yīng)當(dāng)以守約方的實(shí)際損失為基礎(chǔ)，兼顧違約方的過錯(cuò)程度、預(yù)期利益以及合同的履行情況等因素。

1.關(guān)于挺虎公司的實(shí)際損失。挺虎公司一審、二審中均未提交證據(jù)證明其實(shí)際損失具體數(shù)額，其在一審?fù)徶蟹Q其損失包括土地出讓金的資金成本、為土地配套過程中資金投入、房地產(chǎn)下行過程中預(yù)期利益損失及延期開發(fā)導(dǎo)致錯(cuò)過銷售的黃金周期。對(duì)此，國土局提交證據(jù)證明挺虎公司自2014年2月份起即將案涉土地使用權(quán)抵押給中國工商銀行等金融機(jī)構(gòu)以獲取銀行貸款，涉及抵押總金額達(dá)到49616.35萬元。挺虎公司實(shí)際支付土地出讓金為398227161元，在其支付土地出讓金后，仙游縣財(cái)政局按照同期貸款利率上浮30%向其支付利息。在挺虎公司沒有舉證證明其向中國工商銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理抵押貸款的利率高于同期貸款利率上浮30%的情況下，可以認(rèn)定逾期交地期間，挺虎公司不存在土地出讓金的資金占用損失。對(duì)于“為土地配套過程中資金投入”，挺虎公司并未指明其在沒有收到土地之前作了哪些配套工作，投入了多少資金，故其該項(xiàng)損失主張缺乏事實(shí)依據(jù)。而針對(duì)其主張的房地產(chǎn)下行過程中預(yù)期利益損失及延期開發(fā)導(dǎo)致錯(cuò)過銷售黃金周期的損失，挺虎公司亦沒有舉證證明在逾期交地期間，仙游縣房地產(chǎn)市場存在房屋銷售價(jià)格下跌的情形，故其該項(xiàng)損失主張亦缺乏事實(shí)依據(jù)。因此，本案現(xiàn)有證據(jù)不能反映國土局的逾期交地行為導(dǎo)致挺虎公司何種損失。

2.關(guān)于國土局的過錯(cuò)程度。挺虎公司要求交付的案涉土地中涵蓋仙游縣政府機(jī)關(guān)大院。2018年10月10日頒布的《行政區(qū)劃管理?xiàng)l例》第八條規(guī)定：“縣、市、市轄區(qū)的部分行政區(qū)域界線的變更，縣、不設(shè)區(qū)的市、市轄區(qū)人民政府駐地的遷移，國務(wù)院授權(quán)省、自治區(qū)、直轄市人民政府審批；批準(zhǔn)變更時(shí)，同時(shí)報(bào)送國務(wù)院備案”。據(jù)此，仙游縣政府駐地遷移需要上報(bào)福建省人民政府審批。國土局提交多份仙游縣人民政府及莆田市人民政府上報(bào)審批的文件，由此可以看出仙游縣人民政府一直在積極履行縣政府遷址的審批手續(xù)。而在遷址手續(xù)審批通過之前，仙游縣人民政府不能從案涉土地搬遷出去，國土局亦無法向挺虎公司交付案涉土地。一般來說，違約金既具有彌補(bǔ)守約方因?qū)Ψ竭`約遭受損失的功能即補(bǔ)償性功能，又具有督促當(dāng)事人誠信履行合同的功能即懲罰性功能。對(duì)于違約方具有違約故意的情形，人民法院應(yīng)當(dāng)發(fā)揮違約金懲罰性功能，督促違約方早日履約。而對(duì)于違約方非因其自身等客觀原因?qū)е逻`約情況的，不應(yīng)過分強(qiáng)調(diào)違約金的懲罰性。具體到本案中，鑒于在縣政府遷址審批通過前，國土局對(duì)于案涉土地交付存在法律上履行不能，而非主觀上不愿意交付案涉土地，故本案的違約金適用應(yīng)當(dāng)以填補(bǔ)守約方損失為主。

3.關(guān)于合同履行情況及預(yù)期利益。根據(jù)《出讓合同》及其補(bǔ)充條款的約定，國土局主要義務(wù)包括交付土地及在未交付土地期間按照同期貸款利率上浮30%的標(biāo)準(zhǔn)支付已付土地出讓金的利息。對(duì)于第一項(xiàng)義務(wù)，在仙游縣政府遷址獲批即履行交地義務(wù)法律上的障礙消除后，國土局第一時(shí)間向挺虎公司交付案涉土地。對(duì)于第二項(xiàng)義務(wù)，仙游縣財(cái)政局一直按約支付未交付期間的利息。據(jù)此，仙游縣政府及國土局一直在能力范圍內(nèi)積極履行《出讓合同》項(xiàng)下義務(wù)。此外，根據(jù)《出讓合同》第三十七條約定，案涉土地使用年期自實(shí)際交付土地之日起算，故逾期交付土地并未影響挺虎公司對(duì)該土地未來開發(fā)收益。

綜合以上分析，案涉土地曾經(jīng)是仙游縣政府機(jī)關(guān)所在地，而縣政府遷址需要上級(jí)部門審批，在審批通過之前，國土局對(duì)案涉土地交付義務(wù)的履行存在法律上障礙，其沒有違約的故意，故本案的違約金應(yīng)當(dāng)以彌補(bǔ)挺虎公司的實(shí)際損失為主，而根據(jù)本案現(xiàn)有證據(jù)不能反映挺虎公司因逾期交地存在何種損失，且國土局一直在能力范圍內(nèi)積極履行案涉《出讓合同》項(xiàng)下義務(wù)。考慮以上因素，根據(jù)公平原則和誠實(shí)信用原則，在仙游縣財(cái)政局已按約支付逾期交地期間土地出讓金利息損失情況下，不應(yīng)再判決國土局承擔(dān)違約金。因此，本案原審判決認(rèn)定國土局應(yīng)支付違約金不當(dāng)，但該判決以仙游縣財(cái)政局支付利息已全額沖抵違約金為由駁回挺虎公司關(guān)于違約金訴訟請(qǐng)求的裁判結(jié)果正確，應(yīng)予維持。

綜上，挺虎公司的上訴請(qǐng)求不能成立，應(yīng)予駁回。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項(xiàng)，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

二審案件受理費(fèi)2423198.43元，由福建挺虎置業(yè)集團(tuán)有限公司負(fù)擔(dān)。

本判決為終審判決。

審 判 長 何　抒

審 判 員 肖　峰

審 判 員 王成慧

二〇一九年十一月十九日

法官助理 夏 敏

書 記 員 王 婷

文章來源：指導(dǎo)性案例